...konuları ile ilgili olarak Yüksek Fen Kurulunca karar... ...kalemi üzerinden ödeme yapmak istemesi ve yeni birim fiyat... ...oluşan anlaşmazlık konusunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir....
yüksek fen kurulu karar örnekleri is artisi - Arama Sonuçları
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
...hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya... ...hakkında ilgi yazınızla Kurulumuz görüşünün bildirilmesi... ...dönemde çalışmasını isteyebilir. (Yüksek Fen Kurulunun 2018...
...hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya... ...bu dönemde çalışmasını isteyebilir.” “ ...süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve... ...Verilen süre uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.01.2022 tarih...
...anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı talep edilmektedir... ...katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. ...olmadığı, Konu ile ilgili Yüksek Fen Kurulu kararı çıkıncaya... ...sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasından çalışmaya... ...programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından...
...düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmediği... ...onaylanan ihale komisyonu kararına göre; ihaleye 3... ...00001_İŞBİTİRME BELGESİ 1.pdf” isimli belgenin “TÜV Rheinland...
...bulunmadığı, bu nedenle hafriyat istiap bedelinin yüklenici... ...ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 2021 yılı hafriyat... (Yüksek Fen Kurulunun 21.10...
...düzenleneceğine), 3) Yönetim kurulu başkanı için yukarıda... ...ve 2022/DK.D-337 sayılı kararı) Anonim şirketlerde... ...yönetme belgesi , mimar , mühendis , yönetim kurulu
...başvurusunun reddine dair Kamu İhale Kurulu’nun (Kurul) … ...sayılı kararının iptali istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …
...gerçekleştirilen Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar... ...olarak verilen süre içerisinde imzalamadığı sabit... ...süreyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Ankara 9.
...3423, K:2012/4137 sayılı kararın; davacının ihale... ...039;ın Düşüncesi :Hava Lojistik Komutanlığı ile davacı... ...quot;Bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya...