(Yüksek Fen Kurulunun 2018/10973 sayılı kararı) İş bitim tarihi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine gelen bir işte idarece verilecek süre uzatımının, sözleşmesine göre tespit edilen iş bitim tarihine tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği.

Sorumlular tarafından Verilen süre uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı, KGM Karayolu Teknik Şartnamesi ve ...

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararı) Yükleniciye havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde çalışmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilemeyeceği ancak idarece verilecek...

(Yüksek Fen Kurulunun 16.02.2022 tarih ve 2022/48 sayılı kararı) İş programının sözleşme konusu iş kalemlerinin esas alınarak hazırlandığı, şantiye kurulumunun iş programı ile direk bir bağlantısının bulunmadığı, dolayısıyla şantiye kurulumunun iş programında yeri olmadığı.

...sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 10.01.2024 tarihli ve 2024/UH.I-88... ...yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen... kik kararının uygulanması , mahkeme kararının uygulanması

...başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi... ...hükmünün 20.11.2019 tarih ve 46928 sayılı Temiz Kurulu Kararı ile tasdikine karar verilmiştir... Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr.

(Yüksek Fen Kurulunun 28.01.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararı) İdarece yükleniciden yalnızca rulo çim temini ve serilmesi işinin 23 Eylül – 10 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılmasının istendiği.

...kaplaması sökümünün sözleşme bedeline dâhil olduğu, (Yüksek Fen Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı) Döşeme kaplaması imalatının Y.25.116/A10 iş kaleminden yapılacağı mahallerin açık olduğu, eski imalatın sökülmeden yenisinin yapılmasının işin tekniğine aykırı olduğu, fen ve sanat kurallarına uygun olarak imalatın yapılması...

(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/199 sayılı görüşü) Teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerini oluşturan girdilerden biri olduğu belirtilen ve belediye meclis kararı ile belirlenen “hafriyat istiap bedeli” harç ücretinin değişmesi sebebiyle teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin fiyatlarının değişmeyeceği.