(Yüksek Fen Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından... ...süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

...yıl süreyle geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ...bitim tarihinin 28/12/2013 olarak ve havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...bilirkişi incelemesi yaptırılarak öncelikle yüksek jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan...

...yapıldığı, 12/5/2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Gündüz İnş. ...bulunduğu, idari şartnamede belirlenen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devrenin... (Kamu İhale Kurulunun 07.12.2010 tarih ve 2010/DK.D-187 nolu...

(Yüksek Fen Kurulunun 02.02.2017 tarih ve 2017/05 sayılı kararı) Uygulama projesinde sundurma yapılacağının belirtilmiş olması; bu kısmın üzerinin çatı ile kapatılacağını tereddütsüz olarak göstermektedir.

(Yüksek Fen Kurulunun 28.05.2021 tarih ve 2021/114 sayılı kararı) Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları idarece tespit edilmesi halinde, bu...

(Yüksek Fen Kurulunun 16.03.2022 tarih ve 2022/83 sayılı kararı ... yüklenicinin de bu süre uzatım ve ödenek aktarma kararına göre revize iş programını hazırlayıp idareye ...

(Yüksek Fen Kurulunun 23.02.2022 tarih ve 2022/61 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşme ruhu/özelliği gereği, bahse konu yapım işi kapsamındaki tüm imalatların, fen ve sanat kurallarına göre imal edilerek, eksiksiz ve kusursuz halde idareye teslim...

ve (Fen İşleri Daire Başkan V.) . Maddi Olay Temyize konu Daire kararında birim fiyata esas alınan proforma faturaların... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...belirlenmesi, mutabakat sağlanması gerektiği ve Yüksek Fen Kurulu kararlarının da bu yönde...

... bulunulduğu ve idaresince verilmiş bir süre uzatım kararı olmaksızın idaresi tabiri ile depolama tanklarındaki ... başvurulmasını talep etmesi üzerine idaresinin, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunduğu, Görülmektedir ...

(Yüksek Fen Kurulunun 22.04.2021 tarih ve 2021/81 sayılı kararı) İdari şartnamenin fiyat farkını düzenleyen maddesine; Diğer idarelerden (Kamu kurum ve kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez. şeklinde hüküm koymak mevzuata uygun değildir.