yüksek fen kurulu ötv fiyat farkı - Sayfa 3

yüksek fen kurulu ötv fiyat farkı - Arama Sonuçları

Fiyat farkı öngörülmeyen işte iş yeri tesliminin çok geç yapılması ve temel endeks sorunu.

17/04/2024

...malzeme fiyat farklarının çok yüksek olduğu göz önüne alındığında... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...konusu ile sınırlı olmak üzere Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... (Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih...

~~ötv~~

… Devamı

Tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik imalatlar için fiyat farkı verilebilir mi?

02/04/2024

~~ötv~~

… Devamı

Fiyat farkı öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verildiği takdirde fiyat farkı hesaplanmalıdır

25/03/2024

...hesaplanmayacağı hususlarında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... (Yüksek Fen Kurulunun 22.12.2021... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Avans verilen işlerde fiyat farkı hesabı.

17/04/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021... ...düzenlenen hak edişlerde ki fiyat farkı hesaplamasında yüklenici... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

27/03/2024

(Yüksek Fen Kurulunun 26.01.2022... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Mevzuatın açık olmaması nedeniyle kamu zararı için aranan kast, kusur veya ihmal şartları gerçekleşmemiştir.

11/04/2024

...ile ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı ödemesi yapılmıştır... ...olmaması nedeniyle yine Bakanlar Kurulunun 2015/DK. ...Belediye bütçesinden yapılan fazla ÖTV fiyat farkı ödemesi sonucunda... ...86 sayılı Kararına göre ÖTV fiyat farkı ödemesi yapıldığı...

~~yüksek~~ ~~fen~~

… Devamı

Birim fiyat tarifinin ihale dokümanında yer almaması uyuşmazlığa neden olmaktadır.

28/03/2024

...anlaşmazlık konuları ile ilgili olarak Yüksek Fen Kurulunca karar verilemeyeceği... ...kaynağı ile tamiri için yeni birim fiyat yapılması gerektiği, İdarenin... ...oluşan anlaşmazlık konusunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir...

~~fen~~ ~~ötv~~ ~~farkı~~

… Devamı

Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı İfade Edilen Bir İşte, Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı

Dr. Ferhat GÜNDÜZ
20/08/2024

...verilen hallerde, yükleniciye fiyat farkı verilmesi zorunluluk... ...yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı... ...yapılan işlerde artırımlı fiyat farkı da hesap edilecekse kıyas... ...konusuna yönelik olarak Kamu İhale Kurulunun kabul ettiği yorumun...

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Toplu sözleşmeden kaynaklanan fiyat farkına %4 gider ödenmesi.

30/03/2024

...kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde... ödemeler fiyat farkı olarak ödenmelidir. ...şirketlerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Bitüm alımlarına fiyat farkı verilebilir mi?

Tuğrul Kutay GÖNEN
22/03/2024

...ancak %1’i geçmeyenler) Kilogram Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt... ...Resmi Gazete sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince sadece... Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = ( bitüm , epdk , fiyat farkı , mal alımı

~~fen~~ ~~ötv~~

… Devamı

Hizmet alanlarımıza yönelik olarak, danışmanlık kısmında inceleme yapabilirsiniz.

Bilgiye ulaşmak, hele de teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde, çok kolay. Ancak, bilgi kirliliği yanlış adımlar atılmasına neden olduğu gibi, uzmanı olmayan kişilerin ürettiği bilgiler de bilgi kirliliğini artırmakta ve yanlış adımlar atılmasına neden olmaktadır.

O halde bilgiye ulaşmak değil, doğru bilgiye zamanında ulaşmak önemli.

Şirket olarak danışanlarımızın haklarını tam ve zamanında alabilmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu gayretimiz de neticelerini yıllardır göstermekte ve doğru bilgi sayesinde danışanlarımız kazançlı çıkmaktadır.

İhale mevzuatı, sözleşme yönetimi ve hakediş uygulamaları ile kamu mali yönetimi ve denetimi konularında kaybetmemek, isabetli adımları en doğru zamanlarda atmak ve güvende hissetmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yaka Yazılım Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Bilgi ve iletişim için…

Detaylı Arama

Aranacak

Türler

Sitede Arananlar

yüksek fen kurulu ötv fiyat farkı - Arama Sonuçları

Fiyat farkı öngörülmeyen işte iş yeri tesliminin çok geç yapılması ve temel endeks sorunu.

Tasfiye kesin hesabının yapılabilmesine yönelik imalatlar için fiyat farkı verilebilir mi?

Fiyat farkı öngörülmeyen işlerde süre uzatımı verildiği takdirde fiyat farkı hesaplanmalıdır

Avans verilen işlerde fiyat farkı hesabı.

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Mevzuatın açık olmaması nedeniyle kamu zararı için aranan kast, kusur veya ihmal şartları gerçekleşmemiştir.

Birim fiyat tarifinin ihale dokümanında yer almaması uyuşmazlığa neden olmaktadır.

Fiyat Farkı Hesaplanmayacağı İfade Edilen Bir İşte, Süre Uzatımı Verilmesi Halinde Artırımlı Fiyat Farkı Hesabı

Toplu sözleşmeden kaynaklanan fiyat farkına %4 gider ödenmesi.

Bitüm alımlarına fiyat farkı verilebilir mi?

İletişim

0535 645 00 20

0535 645 00 20

Yaka Danışmanlık

Yaka Danışmanlık

Ümit Mah 2494/2 Sokak
No 10 - Çankaya - Ankara