...kararlar; ait oldukları işin şartlarına, sözleşmesi ve ekleri ile ilgili mevzuatında... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...cinsine dayalı olarak sözleşme bedelinin dışında ilave bir bedelin ödenemeyeceği...

...tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim... ...imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki doğal hava koşullarının...

maddesiyle değiştirilen (1) sayılı Tablo’nun “II. ...olması nedeniyle ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan işlerle ilgili... ...yargı kararı sonucunda değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihaleye...

...komisyonunca belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların... Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj... ...dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş...

...sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi... ...tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. ...itibariyle yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye... ...vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları...

...kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince... ...davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının... ...giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde “günlük gecikme cezası...

...sözleşmenin feshedileceği, mücbir sebepler dışında taahhüt yerine getirilmez... ...sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Borçların ifasına ilişkin BK’nın 68. ...tarihlerinde mal alımlarına ait tip sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin... ...cezai işlem uygulanabileceğini, bunun dışında teslimde gecikildiği iddia...