...geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak... ...miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde... ...işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz...

… nolu hakediş raporu imalat listesinde, azalan imalat... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02... ...talebi; 21/01/2022 tarihli gerekçe raporu ve yeni birim fiyat tespiti tutanağına... ...eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ile yüklenici firma arasında işe başladıktan sonra O.G.M. ...ancak söz konusu araçlara ilişkin kapasite bilgisine, kaç gün çalışacağına...

...ayrılmaz parçası olduğu, idare ve yükleniciyi bağladığı belirtilmiş... ...aracılığıyla denetleneceği hüküm altına alınmıştır. ...az 750 İt temiz ve 1200 İt pis su kapasiteli ve yüksek yıkama su basmçlı...

...Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı... ...projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak... ...sırasında mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise taraflar arasındaki sözleşmenin...

...buna göre hazırladığı, zemin etüt raporu ve işin yapılacağı yeri ve... ...bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...ve geri dolgu yapılması, Ayrıca, “Altyapılar” mahal listesinin “Yağmursuyu...

...çıkan kayıp ve zararların teminat altına alındığını, rizikonun inşaat... Somut olayda davacının yüklenicisi bulunduğu inşaat nedeniyle... Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...düzenlenen 05.06.2018 tarihli hak ediş raporunda işin seviyesi %78,2758 olarak...