Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2.

...teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden...

...bağlantıların yapılıp, yerel gaz şirketi kabulleri yaptırılması, abonelik ve...

...yönünün bulunmadığı, ilerleme yüzdelerinin (Pursantaj oranları) ise...

İlerleme yüzdelerinin de (Pursantaj oranları...

...hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu, İlerleme yüzdelerinin, işin yapılmasına ilişkin...

...sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat...

...tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak yükleniciye...

...9.508.800,00 41.276.677,00 0,23037 0,19581 0,26492 Sıcak Karışım Kaplamalı... ...toplam teklif bedeline oranı alt sınır yüzdesini ve isteklinin iş kalemi için...

...değişikliğinden dolayı yüklenici firmaya 195 gün ek süre verilerek 3 üncü kez... ...çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince...