...yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, ...yapılabilmesi için,  yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...

...buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken... ...davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...Kamera Sistemi Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan sonra sistemde... ...ödendiği, davalı idarece eksik ve kusurlu işler yönünden yapılan harcamaların... ...imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1...

“Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “…

...kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici kabul itibar tarihinin 17.06.2006... ...iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği belirtilmiş...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41.

...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ... konusu incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve eksiklikleri...