...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli... Ancak yukarıda yer verilen hükümlere göre, yaklaşık maliyetin gizliliği esastır. ...hazırlattırılmasında esasen mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, bu ancak istisnai hallerde...

...davalı idare tarafından haksız sebeple fesih bildiriminde bulunulduğunun belirtildiği görülmektedir... ...yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. ...şantiyesini açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü... ...gerekli malzemenin temin edildiği ocak izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından...

...kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni... anahtar teslim götürü bedel , tenzilat oranı , yaklaşık maliyet , Yeni birim fiyat

...sorumlu oldukları için doğalgaz faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli... ...ödenek miktarının … TL olduğu, İdarece, Maliye Bakanlığına teklif edilen 2016 Yılı...

...hangi tarihte meydana geldiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını... (8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate... ...çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

...kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli... Peyzaj uygulamalarında yabani ot temizliği”, “ İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama...

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını... (8) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate... ...teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak... ...süre uzatımında mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

...yönünden değerlendirme ve karar verme yetkisi bulunmamaktadır. ...hâsıl olması hâlinde ancak tesliminde gecikilen mal değeri üzerinden cezai işlem uygulanabileceğini... ...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli...

...denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli... Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:….” ...işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi...

...bağladığı gibi mahkemece de resen dikkate alınmalıdır. ...itirazlarının incelenmesinin artık mümkün bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki... ...sözleşme aktedildiğini, yüklenilen işin zamanında ve sözleşmeye uygun olarak yerine...