25.10.2016 tarihinde ihalesi yapılan, .. ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... sayılı Olur ile ... ...2016 Eylül) (aslında ihale tarihinden bir önceki aya... ...herhangi bir malzemeye ait güncel rayiç belirlemek amacıyla...

...davacının ihale sürecinde ilan ve ihale dökümanına karşı... ...artışlar oranında revize edilerek sözleşme tarihinden... ...sal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışm... ...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...

...idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep... ...itibar tarihi olarak 29/04/2021 tarihi esas alınarak 15 nolu... ...hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının... ...İşin 03/08/2018 tarihinde ihale edilmesi öncesinde 17...

...bunun üzerine 14/10/2022 tarihinde ekonomik açıdan... ...geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi... ...53 Adet Araçla, 256 Sefer ile Personel Servisi ihalesine... ...fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar...

...tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...için daha pahalı olduğu, ihale yılı olan 2018 yılı... ...katsayısına bölünerek ihale tarihi fiyatının 216,08 TL... ...aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir... ...onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak...

...hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan... ...nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği... ...için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek...

Davacı dava dilekçesinde ... ...35) en geç kırkbeş gün içinde verilir... ...savunmasında 08.11.2007 tarihinde yapılmış olan... ...işinin 08.11.2007 tarihinde ihalesinin yapıldığını... ile 5.

...ile … arasında sözleşmeye... ihale kayıt numaralı “ . ...vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya... ...fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin uygulandığı...

...tespit olunduğu üzere 56 gün süre uzatımı verilerek... ...arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz... ...verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi...

...giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ... TL ihale bedelli, …. ile gerçekleştirme görevlileri ….. ...geçerli olmak üzere, 06.10.2011 tarihinde yapılmıştır...