fiyat farkı , güncel endeks , ihale dokümanı , temel endeks ...hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir. denilmek suretiyle...

...güncellenir.b) (a) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini... ...bırakıldığı, ancak iş deneyim belgesinin güncellenmesi durumunda yeterli olduğu...

...her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.” 

uhdesinde kalan anahtar teslim götürü bedelli ……… ...tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece onaylanarak geçerli...

...2020 tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün teslimi...

...reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük ihtarlı süre verildiği, ihtar... kısımları üzerinde kalan davacı şirketin, sözleşme hükümlerine...

...gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza... ...ceza miktarı tespit edilirken eksik kalan işlerin bedeli değil, toplam sözleşme...

...yağışların mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik... ...varlığını ispatlayacak kanıtlayıcı vesikalar yüklenici tarafından olayın vuku... ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır....