Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

...11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen bu talebe cevap verilmediği yönündedir.

Duruşma talebinde bulunan Av.

...lik kısmını ise başka bir alt yükleniciye yaptırmak istediği, ancak yüklenicinin talebi ile ilgili idarelerinde tereddüt oluştuğundan bahisle Kurulumuz görüşü talep...

İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Başvuru yazısı ve idareye vermiş olan 25/02/2022 ve 09/03/2022 tarihli dilekçelerden...

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep konusu ile sınırlı olmak üzere inceleme ve değerlendirmeye geçilmiştir.