...şirkete süre verildiği, davacının kendilerine 120 gün ilave cezalı süre verilmesi talebinin davalı idarece uygun bulunmayarak reddedildiği ve davacı şirkete 30 günlük...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02...

...kusurunun aranmayacağı, dördüncü fıkrasında da işgal edilen taşınmazın idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek...

...düzenlemenin işbu ihalede uygulanmaması ve sözleşme kapsamında fiyat farkı ödenmesi talebiyle 30/12/2020 tarihinde yapılan başvurunun reddine ilişkin ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı ve 07/12/2021 tarihli yüklenici dilekçesinden...

maddesi gereği gecikme cezası talebinde bulunduğu açıktır.

Mahkemece, takas mahsup talebinin kabulüyle asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin “20.1.

sayılı kararıyla onanmış, onama kararına karşı yapılan karar düzeltilme talebi de Dairenin … tarih ve E: …,

Başsavcılık Mütalaası Sorumlularca sunulan temyiz dilekçelerine ilişkin olarak; “Temyiz talebi yerinde değildir.