İhale yetkilisi tarafından alınan ihalenin iptaline ilişkin işlem idare mahkemesi tarafından iptal ediliyor ve danıştay tarafından da onaylanıyor. Bu süre içerisinde idare tarafından pazarlık yöntemi ile… Devamı

Sayıştay yargılamaları ve 5018 sayılı Kanunda yazılı kamu zararı ve sorumluluk açısından, kamu alacağının tahakkuk işlemleri yapılıp, tahsili için mahkemelerde dava açılmış olması durumunda, kamu zararından… Devamı

ÖTV fiyat farkının mevzuata aykırı olarak ödenmesi sonucu tazmin hükmü verilmişse de,  ilgili mevzuatın uygulanma döneminde  ÖTV fiyat farkının nasıl hesaplanacağının açık olarak belirlenmemiş olması ve… Devamı

Kamu zararına sebebiyet veren olayın yaklaşık maliyetin hatalı belirlenmesinden kaynaklanan hallerde ihale komisyon üyelerinin sorumlu tutulması mümkün değildir; sorumluluk yaklaşık maliyeti hazırlayanlar… Devamı

Sorumlu memur tarafından kendisinin belediye başkanının verdiği emri yerine getirdiği, bu nedenle ortaya çıkan kamu zararından sorumlu tutulmaması gerektiği iddia edilmişse de, hukuksuz olduğu düşünülen… Devamı

Mevzuata aykırı süre uzatım kararını tek başına imzalayan belediye başkanının ortaya çıkan kamu zararından sorumlu olduğu.… Devamı

Gecikme cezası tutanağında, ceza, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken teslim alınan mal bedeli üzerinden hesaplanmıştır. Gecikme cezası tutanağı ödeme emri belgesine eklenen bir gerçekleştirme… Devamı

Birim fiyat cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yaptırılmayıp, başka bir ihale kapsamında aynı yükleniciye daha yüksek bedelle yaptırılmasının kamu zararı oluşturduğu.… Devamı

Danıştayca verilen ihalenin iptaline ilişkin kararın gereği olarak işin tasfiye edilmesi gerekmekte iken tasfiye yapılmayıp işe devam edilmesi mevzuata aykırı ise de, yapılan ödemeler fiilen yapılan imalatların… Devamı

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi için yoğun kış şartları gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi mevzuata aykırıdır. Mevzuata aykırı süre uzatım kararını tek başına imzalayan belediye… Devamı