Revize iş programında aylık ödenek revizyonunun sadece uzatılan müteakip süreye ilişkin yapılması gerekmektedir.… Devamı

İş bitim tarihi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine gelen bir işte idarece verilecek süre uzatımının, sözleşmesine göre tespit edilen iş bitim tarihine tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin… Devamı

Çalışılmayan sürenin sehven idari şartnamede dikkate alınmadığı iddia edilmişse de, yüklenicinin basiretli bir iş adamı gibi davranması ve şartnamenin ilgili hükmüne ihaleden önce itiraz etmesi gerekmektedir.… Devamı

Hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve… Devamı

Yağmur, kar yağışı, aşırı soğuk gibi mevsimsel olarak beklenen hadiseleri olağan kabul etmekle birlikte, bu hadiselerin boyut ve ağırlığı dahilinde mevsim beklentileri ve geçmiş dönem verilerinin çok üzerinde… Devamı

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için  mevsimsel olarak o bölgede gerçekleşen yağışların geçmiş yıl ortalamalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğinin ve öngörülebilme… Devamı

Ambulans Uçak Kiralanması işi kapsamında uçakların parçalarında değişim ihtiyacı doğması ve bunun belli bir süreç gerektirmesinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceği.… Devamı

Davacı şirketçe ürünün Çin Halk Cumhuriyeti menşeinde olduğuna ilişkin taahhüt verilmiş olsa da ihalenin 50.000 kg C-4 plastik patlayıcı alımına ilişkin olduğu ve başka bir menşeiden veya üreticiden tedarikinin… Devamı

İhale sonrasında ihaleye itiraz edilmesi sebebiyle piyasada bulunan ve şartnameye uygun olan uçakların satılmış olması, anlaşması yapılan uçağın Hindistan'da meydana gelen sel felaketine maruz kalması,… Devamı

İnşaatta çıkan yangında somut ve kesin bir kanıt olmaksızın yüklenicinin kusurlu sayılarak idarece verilen süre uzatımının mevzuata aykırı olduğu iddiası ile gecikme cezası uygulanması istenemez.… Devamı