Yapım denetim görevlilerinin mevzuata aykırı süre uzatımı ve revize iş programında imzaları bulunmadığı için doğan kamu zararından sorumlu tutulamaz.… Devamı

Havanın fen noktasında çalışılmayacak döneminden farklı, diğer zamanlarda ortaya çıkan meteorolojik olaylar sebebiyle, sözleşme konusu işin yapılamaması durumunda, bu günler için süre uzatımı verilmesinin… Devamı

Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir. Hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı ne kadar süre uzatımı verileceğine yönelik ikincil mevzuatta düzenleme bulunmamakla birlikte, Yargıtay kararına göre,… Devamı

Sözleşmelerde işin süresinin iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb. uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan… Devamı

Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki çalışılamayan yağışlı günlerin mücbir sebep olarak kabulünün mümkün olup olmadığına yönelik görüş talebine yönelik, geçmiş yıl ortalamalarından… Devamı

Eser sözleşmelerinde süre uzatımı olması halinde sabit yatırımların talep edilebilmesinin mümkün olmadığı, ancak, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan işletme giderlerinin (maaş, ofis, yemek giderleri,… Devamı

Yapılacak işin zorluğundan bahisle süre uzatımı verilmesi mümkün değildir.… Devamı

Proje değişikliğinin onaylanması sürecindeki gecikme nedeniyle yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin… Devamı

Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte sözleşme imzalanmasından sonra verilen süre uzatımlarına için fiyat farkı verilebileceğinden dolayı ihale tarihi ile sözleşme imzalanma tarihi arasındaki sürenin uzaması… Devamı

Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte süre uzatımına bağlı fiyat farkı verileceği durumda süre uzatımı sayısı farketmeksizin temel endeksin belirlenmesinde ilk iş bitim tarihi esas alınmalıdır.… Devamı