İhaleye katılan kişiler hakkında alınan yasaklılık kararlarının kaldırılması iş ve işlemleri idare mahkemeleri tarafından yapılacağından, bu yönde Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkisinin bulunmadığı.… Devamı
Kararlar
Yasaklılık
Yüklenici tarafından farklı bir malzemenin teslim edilebileceği yönünde idareye teklifte bulunulduğu dikkate alındığında, davacının sözleşmede belirtilen ürünlerin temin edilmesi hususunda gereken çabayı… Devamı
Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.
Covid-19 pandemisinin Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra… Devamı
Yüklenici tarafından Covid-19 sebebiyle sözleşmenin feshedildiği idareye bildirilmiş ise de, bu iradenin idareye intikali ile sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri sonucu… Devamı
Malzemenin tesliminin ABD menşeli üretici firmanın Covid-19 pandemisi nedeniyle üretimi durdurması nedeniyle gerçekleşemediği, yüklenici tarafından sunulan üretici firma yazısında da üretim tesislerinin… Devamı
Yüklenicinin verilen ek süre içerisinde de malı teslim edemediği, Covid-19 nedeniyle mücbir sebep olduğu iddia edilmiş ise de; Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, şirketin… Devamı
Sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesine gerekçe olarak sunulamayacağı.… Devamı
İhaleye katılan firmalar arasında anlaşma olup olmadığı ve sınır değeri ve ihaleyi alacak firmayı etkileme noktasında anlaşıp anlaşmadıklarını tespit amacıyla kararda bazı kriterlere yer verilmiştir. Bu… Devamı
İhaleye katılan isteklilerin aynı ip adresinden ihale dokümanı indirmesi ve yine aynı ip adresinden ihalede teklif sunulması davranışının yasak fiil veya davranış kapsamında ele alınmasının mümkün olduğu,… Devamı
İhalelerde ortağının iş deneyim belgesinin kullanılması mümkündür. Bu gibi hallerde kabule kadar iş deneyimi kullanılan ortağın şirkette kalması gerekmektedir. Kabulden önce iş deneyim belgesi kullanılan… Devamı