Çalışılmayan sürenin sehven idari şartnamede dikkate alınmadığı iddia edilmişse de, yüklenicinin basiretli bir iş adamı gibi davranması ve şartnamenin ilgili hükmüne ihaleden önce itiraz etmesi gerekmektedir.… Devamı
Hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve… Devamı
Yağmur, kar yağışı, aşırı soğuk gibi mevsimsel olarak beklenen hadiseleri olağan kabul etmekle birlikte, bu hadiselerin boyut ve ağırlığı dahilinde mevsim beklentileri ve geçmiş dönem verilerinin çok üzerinde… Devamı
Yüklenicinin 5 TL teklif verdiği 15*30*70 bordür döşenmesi iş kaleminin yapılmaması öngörülerek 15*30*50 bordür döşenmesi iş kalemi için 14 TL yeni birim fiyatlı iş kalemini yapılması sonucu kamu zararına… Devamı
Asgari ücret kamu düzenine ilişkin olduğundan sözleşme tarafı kim olursa olsun sözleşmelerde asgari ücret fiyat farkı ödenmesinin önüne geçen hükümler konulması veya birtakım gerekçelerle bunun önüne geçmeye… Devamı
Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için mevsimsel olarak o bölgede gerçekleşen yağışların geçmiş yıl ortalamalarından önemli ölçüde farklılık gösterdiğinin ve öngörülebilme… Devamı
Yüklenici tarafından farklı bir malzemenin teslim edilebileceği yönünde idareye teklifte bulunulduğu dikkate alındığında, davacının sözleşmede belirtilen ürünlerin temin edilmesi hususunda gereken çabayı… Devamı
Covid-19 pandemisinin Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra… Devamı
Yüklenici tarafından Covid-19 sebebiyle sözleşmenin feshedildiği idareye bildirilmiş ise de, bu iradenin idareye intikali ile sonuç doğurmayıp, ancak idarenin bu talep hakkındaki değerlendirmeleri sonucu… Devamı
Malzemenin tesliminin ABD menşeli üretici firmanın Covid-19 pandemisi nedeniyle üretimi durdurması nedeniyle gerçekleşemediği, yüklenici tarafından sunulan üretici firma yazısında da üretim tesislerinin… Devamı
